基建項目施工合同通用版
在人們愈發重視契約的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的基建項目施工合同通用版，歡迎閱讀與收藏。
基建項目施工合同通用版1
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國民法典》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協議：
一、工程名稱：鎮農貿市場基礎設施建設項目
二、工程地點：鎮村西頭組
三、工程內容：
1、修建農貿市場區間道路1200米;
2、新建供水管網1800米，排水管道米;
3、人行道建設生態磚4550平方米;
4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;
5、完成____區內電源、電網建設，安裝路燈180盞;
6、完成東環路農貿市場商戶180戶;
四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。
五、工程工期：工程工期為14個月，即________年____月____日至________年1____月____日。
六、雙方的權利與義務：
甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關系，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地群眾發生的沖突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的`施工環境，使乙方能夠順利施工，并按合同規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，并制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照合同及時付款。
七、付款方式：
1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格后付全款的30%;
2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格后付全款的30%;
3、乙方完成總工程經甲方驗收合格后付全款的40%。
八、此協議一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方：代表人：
乙方：代表人：
________年____月____日
基建項目施工合同通用版2
(甲方)：
(乙方)：
依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。
4、工程內容：由乙方承攬甲方的 工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。
5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期____日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)
二、合同價款及支付方式
1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為： 元 ，人民幣大寫： (費用明細詳見合同附件 )。
2、付款方式：采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經驗收合格后 2 個工作日內，甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方于2個工作日內一次性付清。
三、工程變更及結算
1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。
2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。
3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成審核。
四、工程驗收與保修服務
1、工程完工后____日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知后的 2____日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;
2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。
3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期________年的維修及售后服務;本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。
4、以上設備、線路的維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。
5、保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進行終身維護。
五、甲方責任
1、甲方現場代表，指導乙方工作，并負責協調乙方與各部門關系的處理。
2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場，并盡快協助乙方辦理臨時用水、用電。
3、甲方應及時辦理變更簽證手續，按約支付。
6、乙方指定 (聯系電話： )為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。
7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
六、違約責任
1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。
2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。
3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生后的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行;
3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。
2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致后，簽訂書面的補充協議，方可有效。
九、其他
1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
甲方代表人： 乙方代表人：
(公章) (公章)
____日期：________年____月____日
________年____月____日____日期：
【基建項目施工合同版】相關文章：
基建工程項目施工合同05-02
基建工程項目施工合同范例06-03
基建工程項目施工合同范本08-25
深圳基建工程項目施工合同范本02-26
綠化項目施工合同簡單版（精選6篇）05-16
施工項目合同05-30
深圳市基建工程項目施工合同范本08-14
項目施工合同模板11-19
項目施工合同范本04-17