包清工協議書
在日新月異的現代社會中，各種協議頻頻出現，簽訂協議能夠保證雙方合作愉快。相信很多朋友都對擬協議感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的包清工協議書，希望對大家有所幫助。
甲方：______________身份證號碼______________
乙方：______________身份證號碼______________
甲方擬建房屋一座，位置在__________縣__________鎮__________村__________組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
⒉乙方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料，所提供建筑材料應符合相關國家標準。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_______________年__________月__________日開始建設，工期為__________天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的.故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣_______________元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始后_______________天內，第二次付款在_______________，第三次付款在_______________，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后__________天內給付。
四、違約責任
⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金_______________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金_______________元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金_______________元(或每日承擔違約金__________元)。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：_______________
乙方簽字：_______________
___________年___________月_________日
【包清工協議書】相關文章：
木工包清工承包協議書04-03
裝修包清工合同07-05
泥工包清工合同模板07-04
地坪包清工施工合同09-09
裝修包清工合同范本04-23
裝飾包清工合同范本04-23
工程包清工合同范本04-11
包清工維修合同范本02-17
家裝包清工勞務合同09-09
建筑包清工施工合同范本08-26